圖書內(nèi)容簡介

代理的工程糾紛案件需要進行造價鑒定，對于沒有工程造價知識背景的法律人士來講是比較痛苦的，在鑒定過程中也不能掌握主動權(quán)，鑒定結(jié)果與預(yù)期相差較大，往往導(dǎo)致委托人的埋怨。本書將工程造價相關(guān)知識作系統(tǒng)、全面的梳理歸納，并通過最高人民法院相關(guān)典型案例，將生硬晦澀的工程造價知識一一呈現(xiàn)，使讀者一目了然。另外，本書緊密結(jié)合《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》以及《民法典》進行編寫，緊跟立法和理論動向。本書不僅是建筑企業(yè)及其相關(guān)從業(yè)人員的法律讀本，還希望能為建設(shè)工程法律專業(yè)人士提供參考。

圖書目錄

"目錄
第一章建設(shè)工程造價構(gòu)成
第一節(jié)工程造價構(gòu)成概述
一、工程造價含義
二、建設(shè)項目總投資構(gòu)成
第二節(jié)建筑安裝工程費的構(gòu)成
一、建筑安裝工程費按構(gòu)成要素劃分和計算
二、建筑安裝工程費按造價形成劃分和計算
典型案例1合同無效，實際施工人是否有權(quán)獲取企業(yè)間接費——寧夏新月建筑有限公司與化某、來某建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例2建筑安裝工程費的組成及實際施工人權(quán)利主張——吳忠市古城建筑工程有限公司、張某建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例3合同解除后，利益損失舉證責任——貴州鴨溪酒業(yè)有限公司、貴州省冶金建設(shè)公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第三節(jié)預(yù)備費
一、基本預(yù)備費
二、價差預(yù)備費
典型案例4合同價款中雖約定預(yù)備費，但預(yù)備費并非當然屬于承包人所有——中鐵七局集團有限公司、天津市濱海新區(qū)土地開發(fā)有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第二章建設(shè)工程計價方法及計價依據(jù)
第一節(jié)工程計價方法
一、工程計價基本方法及原理
二、工程造價計價環(huán)節(jié)
三、工程定額計價
四、工程定額計價程序
五、工程定額分類
六、工程量清單計價
七、工程量清單計價程序
八、工程量清單計價與定額計價的區(qū)別
典型案例5合同未對工程價款的計價方式明確約定，可以按照履行地市場價格確定——新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第六建筑安裝工程公司、張某某治建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例6承包人對計價方式可能導(dǎo)致的虧損風險在簽訂合同時應(yīng)已有預(yù)見，是其自主作出的商業(yè)判斷，不得悔改——江西王牌建設(shè)工程有限公司與中鐵二局股份有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第二節(jié)工程價款計價依據(jù)與確定形式
一、國家定額
二、行業(yè)定額
三、地區(qū)定額
四、專用定額
五、國家標準
六、行業(yè)協(xié)會標準
典型案例7合同履行期間，承發(fā)包雙方對人工費等事項達成一致意見，應(yīng)當予以認可——盤錦遼東灣新管理委員會、沈陽北方建設(shè)股份有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
七、工程價款的確定形式
典型案例8固定價合同，風險范圍外工程價款如何調(diào)整——金昌市金川區(qū)教育局、武威市金塔建筑裝飾工程公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第三章簽約合同價款
第一節(jié)分部分項工程費
一、人工費
典型案例9對于人工費是否調(diào)差，應(yīng)尊重當事人的約定——浙江大華建設(shè)集團有限公司、新余市新王龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例10承包人未按約定時間及程序向發(fā)包就人工費調(diào)差進行申請，是否意味著喪失對人工費調(diào)差權(quán)利的主張——天津濱海新太投資發(fā)展有限公司、獻縣建筑工程有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例11專用條款的約定與通用條款的約定沖突時，應(yīng)當優(yōu)先適用專門條款的約定——陜西中輝建設(shè)工程有限公司、陜西泰洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例12合同約定的人工費調(diào)整文件被發(fā)文機關(guān)修改，人工費怎么計取——濟寧騰騏置業(yè)發(fā)展有限公司、福建省閩南建筑工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例13網(wǎng)刊價存在綜合網(wǎng)刊價與市場網(wǎng)刊價之分，在合同約定同期網(wǎng)刊價的情況下，人工費如何調(diào)整——大連友蘭建筑工程有限公司、莊河市林茵置業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
二、材料、設(shè)備費
典型案例14價格簽證單系承發(fā)包雙方的合意，不存在法律規(guī)定無效情形，應(yīng)當予以認可——盤錦遼東灣新區(qū)管理委員會、沈陽北方建設(shè)股份有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例15定額中的材料價應(yīng)據(jù)實調(diào)整，按照實際發(fā)生的材料價格計入工程造價是慣例——高某某、石家莊泰迪通訊科技有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
三、施工機具使用費
典型案例16施工機具使用費的損失計算——陜西建工集團機械施工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
四、企業(yè)管理費
典型案例17實際施工人是否有權(quán)獲取企業(yè)管理費，以及獲取多少——李某某、司某某建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例18施工單位不具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，企業(yè)管理費如何計取——四川省邛崍市川康建筑工程有限責任公司、四川省邛崍市川康建筑工程有限責任公司西藏分公司與西藏世邦投資有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
五、利潤
典型案例19施工合同無效，利潤損失在承發(fā)包雙方之間如何分擔——徐州萬電通電子科技有限公司、上海祥龍虞吉建設(shè)發(fā)展有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例20施工合同雖然無效，但在工程竣工驗收合格的前提下，工程款應(yīng)當包括利潤在內(nèi)——張某某、周口大興置業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例21只有建設(shè)施工合同有效且承包工程已經(jīng)完成的情況下，施工方才有權(quán)要求支付利潤——劉某某與中鐵二十三局集團有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例22無資質(zhì)的個人，只計取工程直接費作為工程價款——周某某、新疆得華豐投資有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
六、風險費用
典型案例23承發(fā)包雙方在施工合同中對風險范圍進行了約定，在約定的風險范圍內(nèi)不作調(diào)整——上海興宇建設(shè)工程有限公司與友達能源（天津）有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例24投標人在投標時，當采用工程量清單報價時，應(yīng)根據(jù)招標文件要求，充分考慮工程量變化、人工、材料、機具費用上漲等風險——天津博海緣置業(yè)投資有限公司、北京住總第六開發(fā)建設(shè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第二節(jié)措施項目費
一、安全文明施工費
典型案例25安全文明施工費如何計取屬于承發(fā)包雙方自行約定的范疇——貴州嘉友房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司與貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司建設(shè)工程合同糾紛案
典型案例26安全文明施工費、規(guī)費等措施項目費是否可以下浮——耒陽市康鴻盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與林某某建設(shè)工程施工合同糾紛案
二、夜間施工增加費
典型案例27夜間施工費屬于可競爭性費用，由當事人自由約定——福州市一建建設(shè)股份有限公司、樂山市昶星置業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
三、冬雨季施工增加費
典型案例28合同約定按定額結(jié)算工程款，冬雨季施工發(fā)生的措施費是否按實結(jié)算——宜興市工業(yè)設(shè)備安裝有限公司與連云港海鷗可可食品有限公司、上海天壇國際貿(mào)易有限公司等建設(shè)工程施工合同糾紛案
四、已完工程及設(shè)備的保護費
典型案例29是否計取已完工程及設(shè)備保護措施費，取決于承發(fā)包雙方計價依據(jù)的約定——江蘇農(nóng)墾建設(shè)有限公司與連云港華都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
五、腳手架費
典型案例30總承包人在收取總承包服務(wù)費、施工措施費的情況下，應(yīng)當承擔相應(yīng)的責任——天津博海緣置業(yè)投資有限公司、北京住總第六開發(fā)建設(shè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例31發(fā)包人直接分包工程，分包工程逾期完工期間產(chǎn)生的腳手架費用由誰承擔——蘇州建鑫建設(shè)集團有限公司與常熟市勤豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
六、大型機械設(shè)備進出場及安拆費
典型案例32施工組織設(shè)計、施工方案，是用以證明工程量實際發(fā)生的證據(jù)材料——鄭州市富泰置業(yè)有限公司、河南安信建設(shè)集團有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例33對于固定價合同，承包人為工程項目施工所發(fā)生的措施費不再另行計價——中建一局集團第三建筑有限公司、秦皇島藍色海岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第三節(jié)其他項目費
一、總承包服務(wù)費
典型案例34總承包服務(wù)費的支付主體——安徽萬特投資發(fā)展有限公司、中色十二冶金建設(shè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例35分包工程所致工期延誤，責任由誰承擔——浙江華廈建設(shè)集團有限公司與合肥耀華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例36配合費是否屬于工程款的范疇——中科盛博建設(shè)集團有限公司、浙江裕豐律師事務(wù)所建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例37總承包服務(wù)費與總承包配合費是什么關(guān)系——河南暉祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、林州市建筑工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
二、暫列金額
典型案例38固定價合同中，如有暫列金，應(yīng)當予以明確——敦煌市清潔能源開發(fā)有限責任公司與中國電建集團核電工程有限公司建設(shè)工程合同糾紛案
三、計日工
典型案例39計日工屬于合同外的零星工程，一般以簽證方式確定價款，也可通過造價鑒定形式確定價款——海林市興海建筑安裝工程處與貴溪市建筑工程總公司、張某某等建設(shè)工程分包合同糾紛案
第四節(jié)規(guī)費
典型案例40規(guī)范繳納主體和計取依據(jù)——大慶創(chuàng)業(yè)建筑安裝工程有限責任公司、大慶建筑安裝集團有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例41規(guī)費能否下浮——耒陽市康鴻盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與林某某建設(shè)工程施工合同糾紛案
第五節(jié)稅金
典型案例42甲供材，稅金誰承擔——雞西市裕興建筑工程有限公司、黑龍江省中聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第四章履約階段合同價款調(diào)整
一、法律法規(guī)變化
典型案例43承發(fā)包雙方未對建設(shè)主管部門發(fā)布的文件明確約定情況下，應(yīng)按文件規(guī)定執(zhí)行——監(jiān)利縣明力房地產(chǎn)有限公司、中基建設(shè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例44招標范圍適用時效認定——中建三局第一建設(shè)工程有限責任公司、中建三局第一建設(shè)工程有限責任公司廣西分公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
二、工程變更
典型案例45合同無效，且工程存在設(shè)計變更，工程價款如何結(jié)算——武漢第四建設(shè)集團有限公司與武漢市后湖發(fā)展區(qū)物業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
三、項目特征不符
典型案例46發(fā)包人是否就工程項目特征進行描述，由誰承擔舉證責任——中廈建設(shè)集團有限公司、蕪湖市鳩江宜居投資有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例47缺少項目特征描述，無法依據(jù)清單進行工程款結(jié)算——佳木斯恒遠建設(shè)集團有限公司、城子河區(qū)煤礦棚戶區(qū)改造辦公室建設(shè)工程施工合同糾紛案
四、工程量清單缺項
典型案例48工程量清單與施工圖對比存在漏項漏量，責任由誰承擔——廣州市第二建筑工程有限公司與黃岡中學(xué)廣州學(xué)校建設(shè)工程施工合同糾紛案
五、工程量偏差
典型案例49招標人（發(fā)包人）應(yīng)當對工程量清單的準確性和完整性負責——江蘇文正工程有限公司與蘇州中信投資有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
六、計日工
典型案例50零星工程屬于合同外實施項目，以簽證形式確認——武平縣中油宏達油品供應(yīng)有限公司、福建省武平縣興業(yè)建筑工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
七、物價變化
典型案例51材料差價如何確定——中國建筑股份有限公司與昆山市超華投資發(fā)展有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例52施工期間材料價格漲跌是否調(diào)整，主要取決于施工合同的約定——拉薩地方建筑工程有限公司與中信那曲大酒店建設(shè)工程施工合同糾紛案
八、暫估價
典型案例53暫估價專業(yè)工程分包人逾期完工，發(fā)包人能否據(jù)此抗辯工程款的支付——北京建工集團有限責任公司與中聯(lián)潤世（北京）資產(chǎn)管理有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
九、趕工補償
典型案例54趕工費的承擔主體——四川攀峰路橋建設(shè)集團有限公司、陜西黃延高速公路有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例55承包人應(yīng)發(fā)包人要求趕工，產(chǎn)生的趕工費由發(fā)包人承擔——吉首市新天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、湖南建工集團有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
十、誤期賠償
典型案例56承包人未按約定工期竣工，應(yīng)當承擔逾期竣工違約責任——萬通建設(shè)集團有限公司、曲阜圣地置業(yè)集團有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
十一、索賠
典型案例57承包人應(yīng)按照合同約定提起索賠，否則將承擔敗訴的風險——青海海宏房地產(chǎn)有限責任公司、浙江橫店建筑工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
十二、現(xiàn)場簽證
典型案例58監(jiān)理單位具有確認增加施工項目等的職能，其在施工工程中具有特殊的地位——山東興潤建設(shè)有限公司淄博分公司、日照市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程施工合同糾紛案
十三、暫列金額
典型案例59已簽約合同價中的暫列金額應(yīng)由發(fā)包人掌握使用——哈爾濱云水工大環(huán)保科技股份有限公司、安徽省和縣長江環(huán)境工程有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第五章工程價款期中支付
一、預(yù)付款支付
典型案例60承包人未按合同約定向發(fā)包人提起逾期支付預(yù)付款損失，則喪失相應(yīng)的權(quán)利——中鐵二十二局集團第四工程有限公司與安徽瑞訊交通開發(fā)有限公司、安徽省高速公路控股集團有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例61未按時支付預(yù)付款，應(yīng)當承擔相應(yīng)的責任——臺河市金福山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
二、進度款支付
典型案例62逾期支付進度款，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任——內(nèi)蒙古康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司、東華工程科技股份有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第六章竣工結(jié)算
一、以物抵債
典型案例63債的更改一般需有當事人明確消滅舊債的合意，否則，當事人于債務(wù)清償期屆滿后達成的以物抵債協(xié)議，性質(zhì)一般應(yīng)為新債清償——通州建總集團有限公司與內(nèi)蒙古興華房地產(chǎn)有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
二、送審價條款
典型案例64承包人是否按約向發(fā)包人遞交了完整的竣工結(jié)算資料以及發(fā)包人是否在約定期限內(nèi)進行審核回復(fù)，是送審價得以確定的關(guān)鍵——中國房地產(chǎn)開發(fā)集團哈爾濱有限公司、江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例65以“送審價”為準結(jié)算工程款的運用——江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司、包頭市恒源房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第七章合同解除工程價款結(jié)算
一、合同解除后工程款結(jié)算
典型案例66固定總價施工合同解除后，已完工程價款如何結(jié)算——青海方升建筑安裝工程有限責任公司與青海隆豪置業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例67合同解除后工程款支付及違約責任的承擔——東山力新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與東山縣達鑫建筑工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
二、合同解除后損失賠償
典型案例68合同解除后，損失賠償如何確定——中航建筑工程有限公司、漢源縣糧油購銷公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
三、預(yù)期利益損失
典型案例69法院以鑒定報告為依據(jù)，直接確認承包人的可得利益——遼寧九州華偉農(nóng)產(chǎn)品物流園有限公司、中國建筑第八工程局有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例70投標報價函中的利潤率，能作為可得利益損失的計算依據(jù)——湖北紅旗建設(shè)集團有限公司、中國人民解放軍69242部隊建設(shè)工程施工合同糾紛案
四、工程質(zhì)量舉證責任
典型案例71合同解除后，工程質(zhì)量舉證責任如何分配——北京首鋼建設(shè)集團有限公司與海南新澳洋實業(yè)有限公司、大馬實業(yè)有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例72質(zhì)量問題是抗辯還是反訴，取決于工程是否驗收合格——遼寧九州華偉農(nóng)產(chǎn)品物流園有限公司、中國建筑第八工程局有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第八章合同無效工程價款結(jié)算
一、合同無效情形及工程價款如何結(jié)算
典型案例73施工合同無效，承發(fā)包雙方都有權(quán)利選擇參照合同約定結(jié)算工程價款——黑龍江化工建設(shè)有限責任公司、伊春綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
二、合同無效損失分擔
典型案例74當事人按過錯程度分擔因合同無效所造成的損失——江蘇省第一建筑安裝集團股份有限公司、唐山市昌隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例75根據(jù)雙方過錯、施工進度等具體情形，平衡雙方利益，法院居中自由裁量各方應(yīng)承擔的損失——中鐵建設(shè)集團有限公司、天津輝信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例76規(guī)費、利潤和管理費作為損失，根據(jù)過錯程度在承發(fā)包雙方之間分擔——四川省邛崍市川康建筑工程有限責任公司、四川省邛崍市川康建筑工程有限責任公司西藏分公司與西藏世邦投資有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
三、竣工驗收是否為支付工程款的前提
典型案例77標的物因違法不可能竣工驗收時，發(fā)包人不能以竣工作為支付工程款的前提予以抗辯拒付工程款——山東富邦盛世房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、江蘇省第一建筑安裝集團股份有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第九章工程價款主張與抗辯
一、掛靠人權(quán)利主張
典型案例78掛靠施工的實際施工人，是否有權(quán)依據(jù)《建設(shè)工程施工合同司法解釋（一）》第26條的規(guī)定向發(fā)包人主張權(quán)利——鄭州手拉手集團有限公司與沈某某、河南省冶金建設(shè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例79實際施工人可以向轉(zhuǎn)包人主張工程款——陜西涇渭建設(shè)集團有限公司、武東建設(shè)工程施工合同糾紛案
二、審計相關(guān)
典型案例80只有合同明確約定以審計結(jié)論作為結(jié)算依據(jù)，才能將審計結(jié)論作為結(jié)算依據(jù)——深圳市奇信建設(shè)集團股份有限公司、綿陽市中心醫(yī)院建設(shè)工程施工合同糾紛案
典型案例81審計計價依據(jù)與合同約定不符，審計結(jié)論不得作為工程款結(jié)算依據(jù)——重慶勇創(chuàng)實業(yè)有限公司與重慶市同興工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司合同糾紛案
第十章工程款利息
一、利息損失
典型案例82承包人主張工程進度款利息損失，應(yīng)當承擔相應(yīng)的舉證責任——海天建設(shè)集團有限公司、西雙版納盛泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
二、違約金與利息
典型案例83違約金與工程款逾期利息在一定范圍內(nèi)可以并存——黑龍江省慶達水利水電工程有限公司、大慶油田牡丹江新能源有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第十一章工程價款優(yōu)先受償權(quán)
一、優(yōu)先受償權(quán)的審查
典型案例84優(yōu)先受償權(quán)的行使——寧夏瑞富山水置業(yè)有限公司（原寧夏慶華置業(yè)有限公司）、華宸建設(shè)集團股份有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
二、優(yōu)先受償權(quán)的受償范圍
典型案例85優(yōu)先受償?shù)姆秶�如何確定——中鐵二十二局集團第四工程有限公司與安徽瑞訊交通開發(fā)有限公司、安徽省高速公路控股集團有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
三、優(yōu)先受償權(quán)的起算時間
典型案例86優(yōu)先受償權(quán)的起算時間如何確定——江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司、包頭市恒源房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
四、優(yōu)先受償權(quán)的放棄
典型案例87建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的性質(zhì)為具有擔保性質(zhì)的民事財產(chǎn)權(quán)利，屬于私權(quán)范疇，承包人有權(quán)選擇放棄——大連友蘭建筑工程有限公司、莊河市林茵置業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
五、合同解除或無效承包人的優(yōu)先受償權(quán)
典型案例88在合同解除的情形下，承包人對已完工程折價或者拍賣的價款享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利——新疆華誠安居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、中國鐵建大橋工程局集團有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第十二章工程造價鑒定
一、鑒定資質(zhì)
典型案例89鑒定單位是否具備鑒定資質(zhì)，其判定依據(jù)為《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于司法鑒定管理問題的決定》——景洪市晟華房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、四川長城建筑（集團）有限公司云南分公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
二、鑒定程序
典型案例90鑒定材料應(yīng)經(jīng)質(zhì)證后轉(zhuǎn)交鑒定機構(gòu)，以及重新鑒定需要有法定事由——海南保亭盛璽投資管理有限公司、廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
三、鑒定方案選擇
典型案例91當不能參照無效施工合同結(jié)算工程款時，工程款如何結(jié)算——吉林鴻昇建筑工程有限公司與吉林省皇燁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
第十三章質(zhì)保金處理
一、保修期及相關(guān)概念
典型案例92工程質(zhì)量保證金、工程質(zhì)量缺陷責任期的理解——安徽萬特投資發(fā)展有限公司、中色十二冶金建設(shè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
二、合同解除質(zhì)量保證金是否預(yù)留
典型案例93合同解除，扣留質(zhì)量保證金已無依據(jù)——浙江中成建工集團有限公司、天津萬炬電子產(chǎn)業(yè)投資有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
附錄本書涉及的《合同法》條文與《民法典》條文對照表
"